Verzekering van Saneringen
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
- Onderneming:
- HDI Global SE, the Netherlands, schadeverzekeraar, vergunning: 12037722 (NL)
- Product:
- Verzekering van Saneringen
Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.
De (bodem)saneringsverzekering dekt tijdens de sanering schade aan zaken die zich op de saneringslocatie bevinden. Alle bij het project betrokken partijen zoals de aannemer, het ingenieursbureau en de opdrachtgever (provincies, gemeenten en bedrijven) zijn verzekerd. Deze verzekering is specifiek bedoeld voor éénmalige saneringsprojecten.
Dit document is met zorg samengesteld en hoort bij een standaard verzekeringsproduct. Het maakt géén deel uit van de verzekeringsovereenkomst. Heeft u vragen over dit verzekeringsproduct, raadpleeg dan uw adviseur.
Het op de polisblad omschreven saneringswerk en de volgens het bestek daarvoor bestemde en/of benodigde:
- in of aan te brengen (kunst)werken;
- materialen, voor zover op of nabij het saneringsterrein aanwezig;
- tekeningen, ontwerpen en modellen.
U kunt de rubrieken Aansprakelijkheid (II) en Bestaande eigendommen (III) aanvullend verzekeren.
Bij een bodemsaneringsproject dekken de Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) en de Construction All Risks (CAR) verzekering niet alle risico’s. Zo biedt de CAR géén dekking bij een saneringsproject voor schade aan het milieu. De AVB dekt niet het risico van geleidelijke milieuschade. In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de gedekte en niet gedekte gebeurtenissen.
Als basis voor het verzekerde bedrag van het saneringswerk geldt de totale projectsom van het verzekerde saneringswerk na oplevering.
Waaronder zijn begrepen het totaal van de aanneemsommen van de uitgevoerde werken inclusief hulpmaterialen, winst, verrekenposten, meer of minder werk, de waarde van de door of namens de opdrachtgever en/of toekomstige eigenaar zelf ingebrachte werkzaamheden en/of gebruikte materialen, honoraria van betrokken constructeurs, architecten, adviseurs en kosten van toezicht.
Alle bij het project betrokken partijen, waaronder aannemers, onderaannemers, constructeurs, ingenieursbureaus, adviseurs en opdrachtgevers (o.a. gemeenten, provincies en bedrijven), op de saneringslocatie zijn verzekerden.
Deze verzekering dekt materiële beschadiging, diefstal na braak, verlies, of vernietiging, alsmede het verontreinigd of vuil worden van stoffelijke zaken en het zich daarop of daarin bevinden van milieubelastende stoffen, van de verzekerde zaken, ongeacht door welke oorzaak.
In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de gedekte en niet gedekte gebeurtenissen.
Deze rubriek dekt de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van verzekerde wegens veroorzaakte personen- en/of zaakschade, welke schade is veroorzaakt en ontstaan binnen de verzekeringstermijn als gevolg van de werkzaamheden volgens het bestek en bij verzekeraars is aangemeld binnen 10 jaar na de einddatum van de verzekeringstermijn.
Bovendien dient de oorzaak van de schade in rechtstreeks verband te staan met de saneringslocatie, zoals die staat aangegeven in het bestek en tekeningen, waar de feitelijke werkzaamheden worden uitgevoerd. In de polisvoorwaarden vindt u een volledig overzicht van de gedekte en niet gedekte gebeurtenissen.
Deze rubriek dekt beschadiging, verlies of vernietiging, het verontreinigd of vuil worden van bestaande eigendommen (van de opdrachtgever en/of de toekomstige eigenaar) en het zich daarop of daarin bevinden van milieubelastende stoffen voor zover dit een gevolg is of verband houdt met de uitvoering van het saneringswerk.
Onder bestaande eigendommen worden verstaan alle op of nabij het saneringsterrein vóór de aanvang van de werkzaamheden aanwezige objecten alsmede het overige terrein, welke het eigendom van de opdrachtgever en/of toekomstige eigenaar zijn, voor zover niet deel uitmakend van de verzekerde zaken zoals verzekerd onder Rubriek I Het saneringswerk.
Raadpleeg voor een volledig overzicht van alle geldende uitsluitingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.
Niet verzekerd is:
- schade, welke een gevolg is van een gehele of gedeeltelijke stilstand van het saneringswerk, tenzij die stilstand het gevolg is van een onder deze polis gedekte schade;
- bedrijfsschade van welke aard dan ook, waaronder begrepen vertraging in de uitvoering van en onderhandeling over contracten en verlies van contracten.
Van deze verzekering is eveneens uitgesloten schade aan varend of drijvend materieel, alsmede draglines, bulldozers, hijskranen en andere mechanisch aangedreven transportmiddelen, alsmede motorrijtuigen. Raadpleeg voor een volledig overzicht van alle geldende uitsluitingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.
Niet verzekerd is/zijn:
- schade veroorzaakt met of door een (lucht)vaartuig of met een motorrijtuig buiten de saneringslocatie;
- schade en kosten die moeten worden gemaakt omdat de door u (ondeugdelijk) verrichte werkzaamheden of diensten opnieuw moeten worden verricht;
- aansprakelijkheidsverhogende bedingen.
Raadpleeg voor een volledig overzicht van alle geldende uitsluitingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.
Niet verzekerd is:
- schade door brand, blikseminslag, ontploffing of vliegtuigen;
- schade welke noodzakelijkerwijs moest worden toegebracht ten behoeve van het saneringswerk;
- bedrijfsschade onverschillig van welke aard ook.
Raadpleeg voor een volledig overzicht van alle geldende uitsluitingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.
Het eigen risicobedrag per gedekte gebeurtenis staat op het polisblad vermeld.
Indien u de veiligheids- en milieuvoorschriften en/of -verplichtingen zoals opgenomen in de Standaard RAW niet nakomt, verliest u het recht op schadevergoeding onder deze verzekering, tenzij u bewijst dat de schade hierdoor niet is (mede)veroorzaakt of vergroot
Deze verzekering geldt voor het saneringswerk (éénmalig project) dat op het polisblad staat vermeld.
Bij aanvraag van uw verzekering en bij schade, moet u onze vragen eerlijk en volledig beantwoorden. Schuld mag u niet erkennen en handelingen of gedragingen waaruit een betalingsverplichting kan blijken zijn niet toegestaan. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade en geef veranderingen zo snel mogelijk door.
Raadpleeg voor overige verplichtingen de polisvoorwaarden en/of uw adviseur.
Bij een (bodem)saneringsverzekering (projectpolis) dient u de verschuldigde premie vooraf (voor aanvang van het project) in één keer te betalen. U betaalt rechtstreeks aan ons al dan niet via een automatische incasso of u betaalt via uw assurantietussenpersoon. Bij voorschotpremies wordt de definitieve premie achteraf vastgesteld en verrekend.
De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekering vangt aan om 00.00 uur op de ingangsdatum. De verzekering eindigt op de dag waarop het saneringswerk/-project wordt opgeleverd of op de dag waarop de onderhoudstermijn (indien meeverzekerd) is verstreken.
Betaalt u de premie niet of niet op tijd, dan kan het betekenen dat u géén dekking heeft. De polis kan door ons worden geschorst en/of beëindigd. Zie voor overige situaties waarin de dekking (automatisch) eindigt de polisvoorwaarden.
Bij een (bodem)saneringsverzekering, die specifiek voor één saneringsproject is afgesloten, is tussentijds opzeggen niet mogelijk.